МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___
 на поставку товара для муниципальных нужд г. Владимира
г. Владимир	        "__"_________2007г.

Муниципальное учреждение культуры «Городской дворец культуры», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  от имени и в интересах города Владимира в соответствии с приказом начальника управления культуры администрации г. Владимира № 46 от 03.04. 2006г. о порядке заключения муниципальных контрактов, в лице директора Иоффе Жанны Давыдовны, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________________ именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _________________________________________________  действующего на основании _____________ с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд  города Владимира путем проведения  конкурса протокол  №                           от_______________________                                               
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

 1.1.	Поставщик обязуется поставить , а Заказчик принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных настоящим Контрактом:
                      ПРИОБРЕТЕНИЕ СВЕТО И ЗВУКО АППАРАТУРЫ ДЛЯ МУК « ГДК»
             1.2.Передача Товара Заказчику осуществляется по накладной и счету-фактуре.

                                                          2. ЦЕНА КОНТРАКТА

 	2.1.  Цена  настоящего  Контракта составляет  _____________________________
        
 и является твердой на весь период действия  настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Цена единицы поставляемой продукции не может превышать цену единицы продукции в рублевом эквиваленте на момент объявления по результатам конкурса на размещение заказа на поставки товара для муниципальных нужд г. Владимира.
                    2.2.Количество и цена Товара указывается в накладной и счете-фактуре.
                    2.3.Заказчик вправе в течение всего срока действия Контракта в одностороннем порядке изменить объем(количество) поставляемых по настоящему Контракту Товаров и сопутствующих услуг, но не более 10% такого объема (количества) в случае выявления потребности в дополнительных Товарах (услугах), или прекращения потребности в Товарах и сопутствующих услугах, поставляемых по настоящему Контракту.

                           3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (УСЛУГ)

3.1.Подрядчик производит работы (услуги) по настоящему Контракту в срок:
             3.2.Изменения сроков выполнения работ по настоящему Контракту могут вноситься дополнительным соглашением.

                                4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Соответствие товара ГОСТ, наличие сертификата соответствия.
4.2. Наличие гарантийного срока не менее 1 года со дня продажи.
4.3.Кресла упаковываются в полиэтиленовую пленку и жесткую обертку из пиломатериалов.
4.4. В стоимость товара входит сборка и монтаж кресел, доставка, командировочные расходы.
5 ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)

5.1.	Предусмотренные настоящим Контрактом работы (услуги) осуществляются
в полном соответствии с утвержденной сметой и СНиП.
5.2.Поставщик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении
работ (услуг).
 5.3. Заказчик обязан с участием Поставщика провести приемку выполненных работ  (услуг) в течение  10  рабочих дней и подписать счет-фактуру, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ (услуг), или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Поставщику.
 В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ (услуг) сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.
Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

 6.1.Стороны  освобождаются   от  ответственности  за   полное   или   частичное
 неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием   обстоятельств   непреодолимой   силы,   а   именно   наводнения,   пожара, землетрясения,   диверсии,   военных   действий,   блокад,   изменения  законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а  также   других   чрезвычайных   обстоятельств,   которые   возникли   после   заключения  настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
6.2.При  наступлении таких  обстоятельств  срок исполнения  обязательств по
настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств,
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего
Контракта в срок.
 6.3. Сторона,   для    которой   надлежащее    исполнение     обязательств оказалось  невозможным вследствие  возникновения обстоятельств  непреодолимой  силы,  обязана в течение 5 (пяти) календарных дней  с  даты  возникновения таких  обстоятельств уведомить в письменной форме другую  Сторону об их  возникновении,  виде  и  возможной продолжительности действия.
6.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
                                                            6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы (услуги),  выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.
 6.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня  возникновения изменений известить другую Сторону.
 6.4. При  уменьшении бюджетных средств,  выделенных для  финансирования
 подрядных работ (услуг), Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо,
и другие условия выполнения работ (услуг).

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее
 исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а
 также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего Контракта.
8.2.За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения
работ (услуг), Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ (услуг) за
каждый день просрочки.
8.3.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
 настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
 Неустойка   (штраф,   пеня)   начисляется   за   каждый   день   просрочки   исполнения
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня
 истечения установленного Контрактом срока исполнения    обязательств. Размер такой
 неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
 день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка
 Российской Федерации.
8.4.Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения
обязательств по Контракту.
8.5.Заказчик  может до  сдачи  ему  результата  работ  (услуг)  отказаться   от
исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически  произведенные затраты,
согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ (услуг),
выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1.Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.
9.2.В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор
подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Владимира.
9.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
 руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

     Заказчик МУК «Городской дворец культуры» 
     Юридический адрес: 600005, г. Владимир, ул. Горького,54
ИНН  3328300032      КПП 332801001
Р/С   40204810300000000040 Банк РКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир
БИК 041708001

Поставщик:__________________________________________________________________ 
       _____________________________________________________________________________
       _____________________________________________________________________________
       _____________________________________________________________________________

Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, каждый экземпляр  содержит  4  листа.
Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
1.	Протокол конкурсной комиссии;

 ЗАКАЗЧИК	         ПОДРЯДЧИК
Директор МУК                                                         Директор  
«Городской дворец культуры»

_________________  Ж.Д.Иоффе                              ___________________ 
     м.п.    подпись                                                             м.п. подпись

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры 
_________________________Т.В. Шаркова
            м.п.        (подпись)